A Budapest Környéki Törvényszék Pf.20521/2021/7. számú határozata jogalap nélküli gazdagodás tárgyában. [2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:4. § (1) bek.] Bírók: Beszterceyné dr. Benedek Tímea, Horváth Ildikó, Oláhné dr. Tóth Orsolya

Budapest Környéki Törvényszék

mint másodfokú bíróság

9.Pf.20.521/2021/7.

A Budapest Környéki Törvényszék mint másodfokú bíróság a

Dr. Tóth Ambrus (cím1) ügyvéd által képviselt, felperes1 (cím2) felperesnek, dr. Kanyok Zsófia (cím3) ügyvéd által képviselt alperes1 (cím4) alperes ellen jogalap nélküli gazdagodás megfizetése iránt a Bíróság1 Járásbíróság előtt elsőfokú határozat ügyszáma szám alatt dátum. napján kelt ítélete ellen a felperes által szám1. sorszám alatt benyújtott fellebbezés folytán meghozta az alábbi

ÍTÉLETET

A másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság ítéletének nem fellebbezett részét nem érinti, fellebbezett rendelkezését részben megváltoztatja, és az alperes által fizetendő kötbér összegét 1.580.000. (egymillió-ötszáznyolcvanezer) forintról 2.420.000.- (kétmillió-négyszázhúszezer) forintra, az alperes által a felperes részére fizetendő elsőfokú perköltség összegét 673.367.- (hatszázhetvenháromezer-háromszázhatvanhét) forintról 973.503.- (kilencszázhetvenháromezer-ötszázhárom) forintra felemeli.

Mellőzi a felperes 300.000.- forint külön felhívásra történő le nem rótt eljárási illetékfizetési kötelezettségét tartalmazó rendelkezést, és felhívja a felperest, hogy 8 napon belül - leletezés terhe mellett - fizessen meg 319.199.- (háromszáztizenkilencezer-százkilencvenkilenc) forint kereseti illetéket.

Egyebekben az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyja.

Kötelezi a felperest, hogy 15 napon belül fizessen meg az alperes részére 20.358.- (húszezer-háromszázötvennyolc) forint másodfokú perköltséget.

Az ítélet ellen nincs helye fellebbezésnek.

INDOKOLÁS

Az elsőfokú bíróság ítéletében kötelezte az alperest, hogy fizessen meg a felperesnek 8.959.443.- Ft tőkét és ennek járulékait, valamint 1.580.000.-Ft-ot és 673.367.- Ft perköltséget. Ezt meghaladóan a keresetet elutasította. Az elsőfokú bíróság az ítéletet a 8.959.443.- Ft tőke és járulékai tekintetében előzetesen végrehajthatónak nyilvánította. Kötelezte a felperest a le nem rótt eljárási illeték megfizetésére.

Határozata indokolásában megállapított tényállás szerint a felperes mint megrendelő és az alperes mint vállalkozó között 2018. június 21-én fővállalkozói szerződés jött létre a cím5 helyrajzi számú építési telekre tervezett lakóépület kulcsra kész kivitelezésében történő felépítésére. A vállalkozói díj bruttó 66 millió Ft volt.

A szerződés IV. pont 12. bekezdése értelmében a kivitelezési véghatáridő megsértése esetén, - ha annak felelőssége a vállalkozót terheli -, a vállalkozó napi 10.000.- Ft késedelmi kötbért köteles megfizetni. A késedelmi kötbér felső határa a bruttó vállalkozói díj 10 %-a.

Az alperes 2019. február 26-án felmondta a szerződést. Felmondását azzal indokolta, hogy a felperes fizetési késedelembe esett. A felmondást a felperes nem fogadta el, és felhívta az alperest a szerződés teljesítésére.

A felperes 2019. októberében az építkezés befejezésére egy másik vállalkozóval kötött szerződést.

A felperes keresetében kérte, hogy a bíróság kötelezze az alperest 8.959.443.- Ft tőke és járulékai megfizetésére jogalap nélküli gazdagodás jogcímén. Kérte továbbá az alperes kötelezését 2019. február 26. napjától kezdve napi 10.000.- Ft kötbér megfizetésére.

Az alperes ellenkérelmében a kereset elutasítását kérte.

Az elsőfokú bíróság a felperes keresetét részben találta megalapozottnak.

Megállapította, hogy a felek által kötött kivitelezési szerződés alapján az alperesnek 2019. február 21-én kellett volna kulcsrakészen átadni a művet, de ekkor még csak a negyedik ütemnél tartott. Az alperes a teljesítéssel késedelembe esett, amellyel szerződésszegést követett el. Az elsőfokú bíróság álláspontja szerint a túlfizetés a felperesnek jogalap nélküli gazdagodás címén visszajár, mivel a pénzszolgáltatásnak megfelelő ellenszolgáltatást a felperes már nem követelhetett.

Mindezek alapján az elsőfokú bíróság kötelezte az alperest a keresettel egyezően 8.595.443.- forint tőke és késedelmi kamatai megfizetésére.