A Szegedi Ítélőtábla Gf.30041/2018/7. számú határozata kötbér megfizetése tárgyában. [1959. évi IV. törvény (Ptk.) 207. §, (1) bek., 211. §, 213. §, (1) bek., 246. §, 247. §, (1) bek., 316. §, (1) bek., 379. §, 389. §] Bírók: Béri András, Dobler László, Gaálné dr. Jobbágy Ildikó

Kapcsolódó határozatok:

Szegedi Törvényszék G.40060/2016/60., *Szegedi Ítélőtábla Gf.30041/2018/7.*, Kúria Pfv.21657/2018/6. (BH 2020.1.17)

***********

SZEGEDI ÍTÉLŐTÁBLA

Gf.III.30.041/2018/7. szám

A Szegedi Ítélőtábla a Császár Ügyvédi Iroda (ügyintéző: Dr. Császár Mátyás ügyvéd) által képviselt felperes neve, felperes székhelye. szám alatti székhelyű felperesnek, a Nagy és Trócsányi Ügyvédi Iroda (ügyintéző: Dr. Kiszely György ügyvéd) által képviselt alperes neve, alperes székhelye szám alatti székhelyű alperes ellen, kötbér megfizetése iránt indított perben, a Szegedi Törvényszék 2017. december 21. napján kelt 11.G.40.060/2016/60. számú ítélete ellen, az alperes által 63. sorszám alatt előterjesztett fellebbezés, valamint a felperes által a Szegedi Ítélőtáblához Gf.III.30.041/2018/3. számon előterjesztett csatlakozó fellebbezésére tekintettel lefolytatott másodfokú eljárásban meghozta a következő

Í T É L E T E T:

Az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyja.

Kötelezi felperest, hogy 15 nap alatt fizessen meg az alperesnek 200.000,- (Kettőszázezer) Ft másodfokú eljárási költséget.

A csatlakozó fellebbezésre le nem rótt 750.000,- (Hétszázötvenezer) Ft fellebbezési illetéket az állam viseli.

Az ítélet ellen fellebbezésnek nincs helye.

I N D O K O L Á S

A felperes nyílt közbeszerzési eljárást indított a "projekt neve" iránt. Az ajánlattételi határidő 2012. december 03. napján járt le.

Az A... Kft., mint felperesi megbízott 2012. december 05. napján felhívta a határidőben ajánlatot benyújtó alperest iratok csatolására egyebek mellett az alkalmasság megítéléséhez szükséges referencialevél, vagy nyilatkozat benyújtására. Az alperesnek indokolnia kellett a megajánlott árat is, mert azt az ajánlatkérő aránytalanul alacsonynak értékelte.

Az alperes hiánypótlás keretében benyújtotta a szükséges iratokat, így az alkalmazási engedélyt és az ..... építőipari műszaki engedélyt (ÉME), mely 2015. április 30. napjáig volt érvényes. Az ÉME 8. pontjában rögzítették, hogy a tervezést az műszaki feltétel jelzete jelzetű műszaki feltételekben leírtak szerint kell elvégezni. A termék alkalmazásának egyéb lényeges feltételeit is ugyanezen műszaki feltételek tartalmazzák. A műszaki feltételek 7. pontja a tárolásra vonatkozik, e szerint az IBS rendszer tárolásánál kalodákat alkalmaznak, amely a betétgerendák és pillérek érintkezésmentes tárolását teszi lehetővé. A műszaki leírás szerint a tárolás tűzihorgonyzott acélraklapokon történik, amelyek villás megvezetéssel egy rögzítési ponttal a daru számára, egymásra rakható raklaplábakkal és feszítő hevederekkel rendelkeznek.

A felperes, mint megrendelő és az alperes, mint szállító között 2013. január 25. napján szállítási szerződés jött létre, melynek tárgya a "projekt neve."

A szerződés 2. pontja alapján a szállító a feladatait a szerződéses feltételek, valamint a szerződéshez kapcsolódó közbeszerzési eljárás teljes dokumentációja szerint köteles teljesíteni. A dokumentumok egymást kiegészítik és kölcsönösen magyarázzák, de kétértelműség és eltérések esetén a szerződés az irányadó. A szerződés alapdokumentumát képezi a lefolytatott közbeszerzés teljes iratanyaga, valamint a szállító ajánlata is.

A szerződés 4. pontja rögzíti a szállítási feltételeket és határidőket.

A 4.1. pont második fordulata alapján a szállító a leszállítandó árut a szállítás módjának, illetve az előírásoknak megfelelő csomagolásban szállítja le, és a kivitelezés időszakában a beszereléssel, üzemben helyezéssel, betanítással, illetve engedélyek, áruleírások, egyéb szükséges dokumentumok beszerzésével, illetve azoknak a megrendelő részére történő átadásával teljesíti.

A 4.2. pont szerint a szállító legkésőbb a szerződéskötéstől számított 18 hónap alatt köteles a mobil fal elemeket leszállítani, majd a kivitelezéshez igazítottan, a leszállítástól számított 9 hónap alatt az építési tevékenységet ellátó szervezettel együttesen azt a helyszínen próbaszerelés során beállítani, majd szétszerelés után a tárolás helyszínére visszaszállítani.

A szerződés 6. pontja szerint a szállító az árut a fuvarozás módjának megfelelő csomagolásban szállítja le.

A szerződés 8.1. pontja alapján a vételár 197.600.480,71,- Ft + áfa, a 8.2. pont szerint a vételár tartalmaz minden a szállító tevékenységével és szerződésszerű teljesítésével összefüggő, azzal járó költséget, járulékot és díjat (ide értve többek között az esetlegesen a szerződés teljesítése során létrehozott művek tekintetében fizetendő felhasználási díjat, engedélyezési díjat, szállítási költséget is).

A 8.5. pont szerint a szállító 1. részszámláját a mobil partfalak egyedi gyártmányterveinek elfogadását követően nyújthatja be teljes ellenérték 20%-a mértékében. Az egyedi gyártmányterveket a kiviteli terveket készítő vezető tervező és a megrendelő együttműködő partnere, az vízügyi igazgatóság neve nyilatkozattételre jogosult képviselője közös nyilatkozatban fogadja el. A második részszámla a hiánytalan leszállítást követően a teljes ellenérték 20%-a mértékben, majd a fennmaradó 60% összegű részszámla a sikeres beépítés - (próbaszerelést), elbontás és a tárolóhelyre történő szállítást követően nyújtható be.

A szerződés biztosítékait a szerződés 10. pontja tartalmazza.

A 10.1. pont alapján a szállítót a szerződésben meghatározott bármely kötelezettségének, feladatának késedelmes teljesítése esetén késedelmi kötbérfizetési kötelezettség terheli. A szállító egyes kötelezettségei elvégzésének határidejére az ajánlatban benyújtott teljesítési ütemtervben meghatározott határidők az irányadók. A késedelemmel érintett eszköz nettó értékének napi 1%-a, de legfeljebb a teljes vételár 20%-a.

A 2013. január 09. napján kelt teljesítési és pénzügyi ütemterv szerint a dokumentáció nem tartalmaz információt a kivitelezésre kiválasztott tervező feladatának kezdési időpontjára és az építési munkák kivitelezésének megkezdésére vonatkozóan. Az ütemterv a tervezői egyeztetések megkezdését, a mobil gát beszállítói szerződéskötést követő egy hónapon belüli megkezdésével számol. A megadott szállítási ütemezés a folyamat során a megrendelő igényei szerint módosítható a konkrét időigények figyelembe vételével. A javasolt mérföldkövek a fix alépítményi rendszerelemek, talplemezek gyártására és szállítására 11 hónap, a fix és mobil felépítményi rendszerelemek (betétgerendák, oszlopok, végoszlopok, egyéb kiegészítő alkatrészek) gyártására és szállítására 23 hónap, a rendszer beépítésére, próbaszerelésére, elbontására és tárolóhelyre történő szállítására 26 hónap a szerződés megkötésétől számítva, míg a szerződés teljesítésének végső határideje a szerződéskötéstől számított 27 hónap eltelte.

Az alperes a fix alépítményi rendszerelemeket (talplemezeket) 2014. március 12. napján szállította le, a fix és mobil felépítményi rendszerelemek szállítására több alkalommal került sor, így a függőleges oszlopokat 2014. július 24. napján, a végoszlopokat részben 2014. július 25. napján, részben 2014. szeptember 17. és 18. napján, a présszerszámokat, leszorító elemeket 2014. július 24. és 2014. október 15. napján, a lehorganyzó csavarokat 2014. július 24. napján, az egyéb szükséges alkatrészeket 2014. július 25. napján, a betétgerendákat és a szigetelést 2014. szeptember 17. és 18. napján szállította le.