A Kúria Pfv.20909/2017/13. számú precedensképes határozata kötbér megfizetése (KÉSEDELMI kötbér megfizetése) tárgyában. [1959. évi IV. törvény (Ptk.) 246. §] Bírók: Bartal Géza, Cseh Attila, Zumbók Péter
A határozat elvi tartalma:
Késedelmi kötbér fizetési kötelezettsége kimentésének körében a vállalkozó sikerrel nem hivatkozhat sem olyan akadályra, amely a teljesítési határidőt érintő szerződésmódosítás előtt merült fel, de amire tekintettel a határidő hosszabbítását nem kezdeményezte, sem olyan akadályra, amelyet a felek a határidő hosszabbítása során már figyelembe vettek.
***********
A Kúria
mint felülvizsgálati bíróság
ítélete
Az ügy száma: Pfv.V.20.909/2017/13.
A tanács tagjai:
Dr. Bartal Géza a tanács elnöke
Dr. Cseh Attila előadó bíró
Dr. Zumbók Péter bíró
A felperes:
... I. rendű
... II. rendű
A felperes képviselője:
Dr. Ember Alex ügyvéd I. rendű
dr. Fekete-Szabó Tamás ügyvéd II. rendű
Az alperes:
...
Az alperes képviselője:
Dr. Hortobágyi Helga ügyvéd
A per tárgya:
Késedelmi kötbér megfizetése
A felülvizsgálati kérelmet benyújtó fél:
Alperes
A másodfokú bíróság neve és a jogerős határozat száma:
Szegedi Ítélőtábla Gf.III.30.338/2016/5.
Az elsőfokú bíróság neve és a határozat száma:
Szegedi Törvényszék 6.G.40.108/2015/26.
Rendelkező rész
A tartalom megtekintéséhez jogosultság szükséges. Kérem, lépjen be a belépőkódjaival vagy a telepített Jogkódexből!
Jogkódex
Az igényeinek megfelelő Jogkódex előfizetés kiválasztása
A legfrissebb szakcikkek eléréséhez a Szakcikk Adatbázis Plusz előfizetés szükséges
Meglévő Jogkódex előfizetés bővítése szükséges.
Ha személyes segítségre van szüksége, írjon nekünk!