A Kúria Pfv.21554/2015/6. számú precedensképes határozata vállalkozói díjkövetelés tárgyában. Bírók: Bartal Géza, Farkas Attila, Simonné dr. Gombos Katalin

A határozat elvi tartalma:

I. Az egész szerződéses pozíció harmadik személy részére történő átengedésére valamennyi érintett háromoldalú - de akár külön okiratokban vagy jogcselekményekben megnyilvánuló - találkozó akaratnyilatkozatával kerülhet sor.

II. Ha a szerződéses jogviszony lezárására a teljesítés elfogadásával kerül sor, és a jogosult a teljesítési késedelemről tudva a szerződésben kikötött késedelmi kötbér érvényesítése tekintetében jogfenntartó nyilatkozatot nem tesz, úgy ennek objektív jogkövetkezménye, hogy utóbb kötbérigényét keresettel, viszontkeresettel vagy beszámítási kifogással nem érvényesítheti a kötelezettel szemben.

1959. IV. Tv. 328. §, 1959. IV. Tv. 332. § (1), 1959. IV. Tv. 316. §

***********

A Kúria

mint felülvizsgálati bíróság

ítélete

Az ügy száma: Pfv.V.21.554/2015/6.

A tanács tagjai:

Dr. Bartal Géza a tanács elnöke

Dr. Simonné Dr. Gombos Katalin előadó bíró

Dr. Farkas Attila bíró

A felperes:

A felperes képviselője:

dr. Erdész Éva ügyvéd

Az alperes:

Az alperes képviselője:

dr. Várhomoki Gergely ügyvéd

A per tárgya:

Vállalkozói díj megfizetése

A felülvizsgálati kérelmet benyújtó fél:

Alperes

A másodfokú bíróság neve és a jogerős határozat száma:

Fővárosi Ítélőtábla 14.Gf.40.004/2014/7/II.

Az elsőfokú bíróság neve és a határozat száma:

Fővárosi Törvényszék 7.G.40.489/2012/23.

Rendelkező rész

A Kúria a jogerős ítéletet a felülvizsgálattal támadott részében hatályában fenntartja.

Kötelezi az alperest, hogy fizessen meg 15 napon belül a felperes részére 500.000 (Ötszázezer) forint felülvizsgálati eljárási költséget.

A le nem rótt 2.550.000 (Kettőmillió-ötszázötvenezer) forint felülvizsgálati eljárási illetéket az állam viseli.