A Kúria Pfv.20818/2022/5. számú precedensképes határozata kötbér megfizetése tárgyában. [2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:150. § (1) bek.] Bírók: Bartal Géza, Cseh Attila, Csesznok Judit Anna, Puskás Péter, Szolnokiné dr. Csernay Krisztina
A határozat elvi tartalma:
A megrendelőnek a munkaterület egészére (oszthatatlanul) vonatkozó, a teljesítési határidőn is túlnyúló munkaterület átadási késedelme - mint közbenső szerződésszegés - kizárja a kivitelező kötbérfizetési kötelezettségét megalapozó szerződésszegését.
Kapcsolódó határozatok:
Fővárosi Törvényszék P.21223/2017/98., Fővárosi Ítélőtábla Pf.20050/2022/4. (ÍH 2023.57), *Kúria Pfv.20818/2022/5.*
***********
A Kúria
mint felülvizsgálati bíróság
ítélete
Az ügy száma: Pfv.V.20.818/2022/5.
A tanács tagjai: Dr. Bartal Géza a tanács elnöke
Dr. Cseh Attila előadó bíró
Dr Csesznok Judit Anna bíró
Dr. Puskás Péter bíró
Szolnokiné dr. Csernay Krisztina bíró
A felperes: felperes1
(cím1)
A felperes képviselője: ügyvédi iroda
(ügyintéző: dr. Jalsovszky Pál ügyvéd,
cím2)
Az alperes: alperes1
(cím3)
Az alperes képviselője: Dr. Kovács Tibor ügyvéd
(cím4)
A per tárgya: Kötbér megfizetése
A felülvizsgálati kérelmet benyújtó fél:
Felperes
A másodfokú bíróság neve és a jogerős határozat száma:
Fővárosi Ítélőtábla
3.Pf.20.050/2022/4/II. számú ítélet
Az elsőfokú bíróság neve és a határozat száma:
A tartalom megtekintéséhez jogosultság szükséges. Kérem, lépjen be a belépőkódjaival vagy a telepített Jogkódexből!
Jogkódex
Az igényeinek megfelelő Jogkódex előfizetés kiválasztása
A legfrissebb szakcikkek eléréséhez a Szakcikk Adatbázis Plusz előfizetés szükséges
Meglévő Jogkódex előfizetés bővítése szükséges.
Ha személyes segítségre van szüksége, írjon nekünk!