A Kúria Pfv.20470/2020/4. számú precedensképes határozata kötbér megfizetése tárgyában. [2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:58. §, 6:63. §, (5) bek., 6:73. §, 6:179. §] Bírók: Bartal Géza, Cseh Attila, Simonné dr. Gombos Katalin

A határozat elvi tartalma:

Vis maior helyzet megállapítására sor kerülhet járvány, az ezzel összefüggő állami korlátozó intézkedések, behozatali-kiviteli tilalmak esetén. A vis maior helyzet jelentős piaci átrendeződést eredményezhet, de ha megnövekedett termelési költségek mellett változatlanul képes a fél az egyedi megrendelés teljesítésére, úgy a vis maior helyzetnek nincs a szerződést fizikai vagy jogi okból lehetetlenné tevő jogkövetkezménye.

***********

A Kúria

mint felülvizsgálati bíróság

ítélete

Az ügy száma: Pfv.V.20.470/2020/4.

A tanács tagjai:

Dr. Bartal Géza a tanács elnöke

Dr. Simonné Dr. Gombos Katalin előadó bíró

Dr. Cseh Attila bíró

A felperes:

...

A felperes képviselője:

dr. Imre András ügyvéd

Az alperes:

...

Az alperes képviselője:

Dr. Ugrai Péter ügyvéd

A per tárgya:

Kötbér megfizetése

A felülvizsgálati kérelmet benyújtó fél:

Felperes

A másodfokú bíróság neve és a jogerős határozat száma:

Szegedi Ítélőtábla Gf.III.30.292/2019/4.

Az elsőfokú bíróság neve és a határozat száma:

Szegedi Törvényszék 11.G.40.141/2017/89.

Rendelkező rész

A Kúria a jogerős ítéletet hatályában fenntartja.

Kötelezi a felperest, hogy 15 napon belül fizessen meg az alperes részére 1.000.000 forint felülvizsgálati eljárási költséget.

Az ítélet ellen felülvizsgálatnak nincs helye.