BH 1997.4.180 A teljesítés meghiúsulása esetén késedelmi kötbér nem követelhető [Ptk. 246. § (1) bek.].

A felek által 1989. március 22. napján kötött vállalkozási szerződésben a felperes elvállalta az építőközösségi tag alperesek épülő társasháza III. és IV. emeletének kivitelezési munkáit. A szerződés 6. pontjában a felek megállapodtak abban, hogy "átadási késedelem esetén a kivitelezőt kötbérfizetési kötelezettség terheli, a kivitelező vétkessége esetén". A munkálatokat a felperes csak részben végezte el, mert 1990. év elején az építőipari részlegét megszüntette.

A bíróság jogerős ítéletében az alpereseket - tulajdoni hányadaik szerinti bontásban - az ott meghatározott összegű vállalkozói díj megfizetésére kötelezte; viszonkeresetüket pedig elutasította. Az ítélet indokolása szerint építőipari részlegének megszüntetése folytán a szerződés teljesítése a felperesnek felróható okból lehetetlenné vált. Ítélkezése alapjául elfogadta a perben alkalmazott szakértő véleményét, melynek alapján a felperest 1 086 693 forint vállalkozási díj illetné meg; ebbe az összegbe azonban beszámította az alpereseknek járó - 146 605 forintban megállapított - kártérítést és a különbözetként mutatkozó összeg megfizetésére kötelezte az alpereseket. Nem találta megalapozottnak ugyanakkor az alperesek kötbérkövetelését. Ezzel kapcsolatban kifejtette, hogy a felek a szerződésükben kötbért csak késedelem esetére kötöttek ki, a szerződés meghiúsulásának bekövetkezésére nem. Kétségtelen, hogy a szerződés olyan okból hiúsult meg, amelyért a felperes felelős, de erre vonatkozó szerződéses kikötés hiányában meghiúsulásikötbér-fizetési kötelezettsége nincs; a teljesítés meghiúsulása esetén pedig késedelmi kötbér nem követelhető.

A jogerős ítélet ellen - jogszabálysértésre hivatkozással - az alperesek nyújtottak be felülvizsgálati kérelmet. Álláspontjuk szerint szerződésszegése folytán a felperest a vállalkozási szerződés 6. pontjában foglaltak alapján - függetlenül a szerződés szóhasználatából - meghiúsulásikötbér-fizetési kötelezettség terheli. Jogszabálysértéssel mellőzte ezért a bíróság az általuk kimunkált kötbérösszeg beszámítását a felperes követelésébe.

A felperes a jogerős ítélet hatályában való fenntartását kérte.