A Fővárosi Törvényszék Gf.75486/2017/7. számú határozata vállalkozói díjkövetelés tárgyában. [1952. évi III. törvény (Pp.) 3. §, 13. §, 78. §, 105. §, 253. §, 1959. évi IV. törvény (Ptk.) 217. §, 293. §, 298. §, 301/A. §, 302. §, 303. §, 316. §, 332. §, 389. §, 397. §, 402. §, 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.) 142. §, 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (Épkiv.) 32. §] Bírók: Falucskai Krisztina, Hímer Gabriella, Miklós János

Kapcsolódó határozatok:

Pesti Központi Kerületi Bíróság G.303964/2016/14., *Fővárosi Törvényszék Gf.75486/2017/7.*, Kúria Pfv.20111/2018/8. (BH 2019.6.170)

***********

Fővárosi Törvényszék

mint másodfokú bíróság

Budapest II., Varsányi I. u. 40-44.

1535 Budapest, Pf. 887.

1.Gf.75.486/2017.7.

A Fővárosi Törvényszék mint másodfokú bíróság a dr. Pongrácz Tibor ügyvéd (PONGRÁCZ & TÁRSAI Ügyvédi Iroda, címe) által képviselt felperes neve (felperes címe) felperesnek, Dr. Deák József Sámuel Ügyvédi Iroda (ügyintéző: dr. Deák József Sámuel ügyvéd, címe) által képviselt alperes neve (alperes címe) alperes ellen vállalkozói díj megfizetése iránt indított perében a Pesti Központi Kerületi Bíróság 2017. május 12. napján kelt 20.G.303.964/2016/14. számú ítélete ellen az alperes által 44. sorszám alatt benyújtott fellebbezés folytán meghozta és kihirdette az alábbi

Í T É L E T E T:

A másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyja.

A másodfokú bíróság kötelezi az alperest, hogy a felperesnek 15 nap alatt fizessen meg 564.433,- (Ötszázhatvannégyezer-négyszázharminchárom) Ft másodfokú perköltséget.

A másodfokú bíróság megállapítja, hogy az 1.836.990,- (Egymillió-nyolcszázharminchatezer-kilencszázkilencven) Ft feljegyzett fellebbezési illetéket az állam viseli.

Az ítélet ellen nincs helye fellebbezésnek.

I N D O K O L Á S :

2010. január 29. napján a felperes, mint vállalkozó (korábbi neve: C. Korlátolt Felelősségű Társaság) és az alperes, mint megrendelő vállalkozási szerződést kötött írásban, amelynek értelmében a felperes kötelezettsége a "... kerületközpont fejlesztése" körében a részvételi felhívásban és dokumentációban, valamint az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban, továbbá a közbeszerzési eljárás során nyertesként kihirdetett vállalkozói ajánlatban foglalt feladatok elvégzése első osztályú minőségben. Az 5.1. pont értelmében a vállalkozót bruttó 1.432.967.584,- forint illette meg azzal, hogy a 286.593.517,- forint Áfá-t a megrendelő köteles az államnak megfizetni az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfatv.) 142.§-a alapján.

A 3.1. pont szerint a teljes beruházás a műszaki átadás-átvétellel teljesül. A műszaki átadás-átvételről a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 32.§-ának (4) bekezdése szerinti jegyzőkönyv készül, az átadás során feltárt, jegyzékbe foglalt hibák kijavítását, pótlását követően a vállalkozó kivitelező felelős műszaki vezetője átadja a teljesítési összesítőt az építési műszaki ellenőrnek, majd a műszaki ellenőr adja ki ellenőrzést követően a kivitelezés befejezéséről a teljesítési igazolást.

A 6.1. pont értelmében a megrendelő az ellenszolgáltatást részben pályázati forrásból finanszírozza. A projekt azonosítója: A projekt azonosítója: A .... A 6.2. pont alapján a vállalkozó a megrendelő által elfogadott és a jelen szerződés mellékletét képező pénzügyi ütemezésnek megfelelően jogosult rész-, illetve végszámlát benyújtani, míg a számlák összegét a szerződés 2. számú mellékletét képező részletezés szerint kell megbontani. A 6.3. pont értelmében a részszámlák és a végszámla benyújtására a vállalkozó a szerződés 2. számú mellékletét képező pénzügyi ütemtervben foglaltaknak megfelelően, a megrendelő teljesítésigazolását követően válik jogosulttá. A 6.4. pont alapján a végszámla benyújtásának a feltétele a 7.2. pontban meghatározott jóteljesítési biztosíték egyidejű átadása és a sikeres műszaki átadás-átvétel megtörténte. A 6.5. pont értelmében a rész-, ill. a végszámlát a megrendelő nevére és címére kell kiállítani 3 példányban, mellékletként csatolni kell a műszaki ellenőr által kiállított teljesítésigazolást, illetve a végszámlához a sikeres műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvet. A 6.6. pont szerint a részszámlák, valamint a végszámla kifizetésére a teljesítéstől számított 60 napon belüli, a megrendelői saját rész vonatkozásában 30 napon belüli átutalással kerül sor. A 6.7. pont értelmében a szerződésben meghatározott módon igazolt számla ellenértékét a megrendelő, illetve a P. Kft. a Támogatási Szerződésben meghatározottak szerint a vállalkozó számlájára való átutalással teljesíti: a 6.7.1. pont értemében a megrendelő a számla összegéből a saját részét a számla általa történő kézhezvételétől számított 30 napon belül fizeti ki a vállalkozónak; a 6.7.2. pont alapján a közreműködő szervezet a számla összegének támogatás részét a számla általa történő kézhezvételétől számított 60 napon belül egyenlíti ki a vállalkozónak; a 6.7.3. pont szerint a megrendelőt nem terheli semmiféle kártérítési felelősség abban az esetben, ha a közreműködő szervezet késedelme vagy a számlával kapcsolatos kifogása miatt esik késedelembe. A 6.8. pont értelmében a vállalkozó a számlákat a pályázati feltételek szerinti formai és tartalmi követelményeknek megfelelő módon nyújthatja be.

A szerződés 9.2.3. pontja szerint a megrendelő a lebonyolítói, illetve a műszaki ellenőri feladatok ellátásával az É. Zrt.-t bízta meg azzal, hogy a Zrt. jognyilatkozat tételére jogosult képviselői: P.A. és K.M.

A 9.5. pont alapján a szerződés elválaszthatatlan részét képezi a részvételi felhívás és dokumentáció, valamint az ajánlattételi felhívás és dokumentáció, a tervek, valamint a vállalkozó ajánlata.

A szerződés 2010. május 25. napján kelt 1. számú módosításában a felek -többek között- a szerződés 6.2. pontját akként módosították, hogy meghatározták a részszámla benyújtásának időpontját, illetve úgy rendelkeztek, hogy a részszámlák kumulált összege nem haladhatja meg a pénzügyi ütemtervben a számla benyújtási időpontjáig tervezett -kumulált összeg- értékét, azaz a módosított 6.3. pont értelmében a részszámla kifizetett összege a 3.1. pontban meghatározott feltételek teljesüléséig az 5.1. pontban meghatározott nettó vállalási díj 80 %-át nem haladhatja meg. A szerződés módosított 6.8. pontja alapján a vállalkozó valamennyi rész- és végszámláját a pályázati feltételek szerinti formai és tartalmi követelményeknek megfelelő módon nyújthatja be. A vállalkozó -az európai uniós projektfinanszírozás megfelelő ütemezésének biztosítása érdekében- köteles a részszámláját a teljesítés időpontját követő 5 napon belül a projektmenedzseri feladatokat ellátó szervezet (P. Kft.) részére átadni.

A szerződés 2010. november 2. napján kelt 2. számú módosításában -amelynek iratokhoz csatolt példányát az alperes nem írta alá- a felek a felperes által elvégzendő kiegészítő munkákra tekintettel a vállalkozói díj összegét bruttó 1.465.944.810,- forintra módosították. Egyben módosították a kivitelezés teljesítésének pénzügyi és műszaki ütemtervét is.

A vállalkozási szerződés 2010. december 29. napján kelt 3. számú módosítása értelmében a műszaki átadás-átvétel befejezésének és a birtokba adásnak a határidejét a felek 2011. április 30. napjára módosították, és ennek megfelelően módosult a szerződés 1. és 2. számú melléklete is. A vállalkozási szerződés módosított 6.3. pontja szerint pedig a részszámlák kifizetett összege a 3.1. pontban meghatározott feltételek teljesüléséig az 5.1. pontban meghatározott nettó vállalási díj 90 %-át nem haladhatja meg.