A Kúria Gfv.30137/2023/4. számú precedensképes határozata vállalkozói díjkövetelés tárgyában. [1952. évi III. törvény (Pp.) 272. § (2) bek., 275. § (2) bek., 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:186. § (1) bek., (2) bek.] Bírók: Bartal Géza, Cseh Attila, Csesznok Judit Anna, Puskás Péter, Zumbók Péter

A határozat elvi tartalma:

A szerződésben vállalt kötelezettség határidőre történő teljesítésének elmaradása nem a teljesítés meghiúsulását, hanem a vállalkozó kötelezetti késedelmét és késedelmi kötbérfizetési kötelezettségét alapozza meg.

Kapcsolódó határozatok:

Balassagyarmati Járásbíróság G.20370/2020/42., Balassagyarmati Törvényszék Gf.20040/2022/12., *Kúria Gfv.30137/2023/4.* (BH 2024.1.12)

***********

A Kúria

mint felülvizsgálati bíróság

í t é l e t e

Az ügy száma: Gfv.V.30.137/2023/4.

A tanács tagjai: Dr. Bartal Géza a tanács elnöke

Dr. Cseh Attila előadó bíró

Dr. Csesznok Judit Anna bíró

Dr. Puskás Péter bíró

Zumbók Péter bíró

A felperes: név1

cím1

A felperes képviselője: Dr. Takács Szabina ügyvéd

cím2

Az alperes: név2

cím3

Az alperes képviselője: Dr. Gál Zoltán ügyvéd

cím4

A per tárgya: Vállalkozói díj megfizetése

A felülvizsgálati kérelmet benyújtó fél: Felperes

A másodfokú bíróság neve és a jogerős határozat száma: Balassagyarmati Törvényszék 21.Gf.20.040/2022/12. számú ítélet

Az elsőfokú bíróság neve és a határozat száma: Balassagyarmati Járásbíróság 13.G.20.370/2020/42. számú ítélet

Rendelkező rész

A Kúria a jogerős ítéletet a felülvizsgálattal érintett részében hatályában fenntartja.