A Nyíregyházi Törvényszék G.40118/2016/138. számú határozata tartozás megfizetése tárgyában. [1952. évi III. törvény (Pp.) 233. §, 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:49. §, 6:58. §, 6:59. §, 6:86. §, 6:107. §, 6:153. §, 6:155. §, 6:157. §, 6:238. §, 6:252. §] Bíró: Berényi László

Kapcsolódó határozatok:

*Nyíregyházi Törvényszék G.40118/2016/138.*, Debreceni Ítélőtábla Gf.30314/2018/6., Kúria Pfv.20595/2019/9., Debreceni Ítélőtábla Gf.30061/2020/13., Kúria Pfv.21219/2020/10.

***********

Nyíregyházi Törvényszék

2.G.15-16-040118/138/II.

Dr. Prekub János ügyvéd által képviselt .00.cégjegyzékszámú NH Kft felperesnek, a Dr. Czifra Károly ügyvéd által képviselt MPL alperes ellen 192.961.469-Ft és járuléka iránt indított perében a Törvényszék Nyíregyháza, Toldi út 1. II/47. számú tárgyalótermében 2018.06.05. napján megtartott nyilvános tárgyaláson a bíróság meghozta és kihirdette a következő

Í t é l e t e t:

Kötelezi a bíróság alperest, hogy fizessen meg 15 napon belül fizessen meg a felperesnek 114.515.220-Ft-ot, azaz egyszáztizennégymillió-ötszáztizenötezer-kettőszázhúsz forintot és annak 2016. május 19-től a kifizetésig járó Ptk. 6: 155.§ szerinti kamatát. Az ezt meghaladó kereseti követelést, nem érintve az ideiglenes intézkedést, az alperesi viszontkeresetet, további beszámítási kifogást a bíróság elutasítja.

Kötelezi a bíróság alperest, hogy fizessen meg a felperesnek 750.000-Ft illetéket.

A további felmerült költségeiket és a perköltséget a felek maguk viselik.

Az ítélet ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül a Debreceni Ítélőtáblához címzett, de a Nyíregyházi Törvényszékhez előterjesztett illetékköteles fellebbezéssel lehet élni felperesnek papír alapon, az alperesnek e-úton.

Az Ítélőtábla előtti eljárásban a jogi képviselet kötelező.

A fellebbezésben meg kell jelölni azt a határozatot, amely ellen a fellebbezés tárgya irányul és elő kell adni, hogy a fél a határozat megváltoztatását mennyiben és milyen okból kívánja.

A fellebbezési illeték mértéke: a fellebbezett érték 8%-a, de legkevesebb 15.000.- Ft, legfeljebb 2.500.000.- Ft.

A bíróság tájékoztatja a feleket, hogy az Ítélőtábla az ítélet ellen irányuló fellebbezést tárgyaláson kívül is elbírálhatja, a felek azonban a Pp. 256/A. § (1) bek.-ének b)-d) pontjaiban felsorolt esetekben tárgyalás tartását kérhetik, illetve a fellebbezési határidő lejárta előtt előterjesztett közös kérelmük alapján a fellebbezés tárgyaláson kívüli elbírálása kérhető.

I n d o k o l á s:

A bíróság a peres felek beadványai, nyilatkozatai, SJ igazságügyi szakértő, a perben meghallgatott tanúk nyilatkozatai alapján az alábbi tényállást állapította meg.

Alperes az Emberi Erőforrások Minisztériuma (1054 Budapest, Akadémia utca 3.) mint támogató által kiírt TIOP-3.4.1.A-12/1-2015-0015. számú pályázaton " az S-i ápoló, gondozó otthonának kiváltása" című projektre kiírt pályázatot nyert.

A pályázó vállalta a S község H utca 2. 68.,70.,53.,82.,22, Á utca 3.,5.,10.,12, D utca 17., E utca 1., Mí utca 16., 18.,46., 48.,51: B község M utca 17., 1 szám alatti helyszínen a projektet megvalósítja és azt a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja és üzemelteti.

A projekt megvalósításának tervezett kezdőidőpontja az eredeti szerződésben 2013. 07.01. napja volt. A projekt összköltsége 987.832.745-Ft.

A szerződés 4. 2. pontja alapján alperest, mint kedvezményezettet, a projekt megvalósítása során közbeszerzési eljárás lefolytatásának kötelezettsége terheli. A projekt megvalósítását célzó utolsó közbeszerzési eljárás befejezését követően a közreműködő szervezet kezdeményezheti a megítélt összeg csökkentését, a szállítói szerződéssel le nem fedett támogatás összegével.

Nem kerül sor a szállítói szerződéssel le nem fedett támogatás elvonására, ha a közreműködő szervezet erre irányuló felszólításában megjelölt határidőben és módon a kedvezményezett indokolja, hogy a szállítói szerződéssel le nem fedett támogatás felhasználása és a projekt céljának elérése érdekében szükséges és az indokolást a közreműködő szervezet elfogadja.

A szerződés 4. pontja szerint az igényelhető támogatási előleg mértéke a megítélt támogatás utófinanszírozással érintett részének az ÁSZF 3.4.2/A. pontja szerinti kifizetési móddal érintett projektelemek legfeljebb 25%-a. Az igényelhető legmagasabb összeg 246.958.186-Ft.

A pályázat részletesen tartalmazta a létrehozandó intézmény és egységeinek leírását, mellékletében az épületek terveivel és a létrehozás költségeinek tételes meghatározásával.

A mellékletben írtak szerint a társadalmi integráció biztosítása három lépésben történik meg, 1 db felújított lakóotthon S-ban, új építésű házként 7 db lakóotthon és 4 db lakás S-ban, 2 db lakás B-ban, valamint harmadik elemként új építésű lakócentrum 1 db építése S-ban (melléklet 25. oldal). A melléklet 23. oldalán található a szakmai és pénzügyi részletes ütemezés rámutat arra, hogy a végleges ingatlanok kiválasztása az értékbecslést követően alakul ki, melynek eredményeként kerül a projekt keretébe bevonásra előszerződések és megvalósíthatósági tanulmány készítése alapján. A projekt terv ezt megelőzően a megvalósíthatósági tanulmányban a helyzetértékelés kitér a résztvevők, ellátottak felkészítésére, ezzel kapcsolatos feladatokra.

A megvalósíthatósági tanulmány 6-9. számú mellékletei költségvetési főösszesítőben részletezik a mennyiség, egységár tételes meghatározásával az építőipari kivitelezési munkák építéssel, felújítással, átépítéssel kapcsolatos költségeit.

Az eredeti pályázati kiírás alapján kötött megállapodásban a kivitelezés és projekt befejezés végső teljesítési határideje 2015. 06. 30. volt.

A kiírás módosításra került, hosszabbítás után 2015.12.31. a projekt teljesítési határidő.

A szerződés utal a pályázatban leírtak kötelező alkalmazására. A pályázati kiírás 3.3 pontja ezt a projekt fizikai befejezése és lezárása címszó alatt tartalmazza: a 3.3.1 részletesen meghatározza, hogy "a projekt fizikai befejezésének napja az a nap, amelyen a pályázatban meghatározott feladat, a cél a felhívásban foglaltaknak és a szerződésben rögzítetteknek megfelelően teljesült".

A 3.3.2 ettől eltérően a projekt megvalósításának napját is megfogalmazza és meghatározza "az a nap, amelyen a pályázatban meghatározott feladat, cél a felhívásban foglaltaknak megfelelően, a támogatási szerződésben rögzítetteknek megfelelően teljesült, és a kedvezményezett az elszámolásra benyújtandó számlákat, szállítói kifizetés esetén az előírt részt a szállítók részére kiegyenlítette". A projekt megvalósításának végső dátuma a projekt fizikai befejezését követő maximum 60. nap.

A 3.3.3 előírása szerint az utolsó kifizetési igénylés, valamint annak mellékleteként a záróbeszámoló benyújtásának határideje: a projekt megvalósításától számított 30. nap.