A Szegedi Törvényszék G.40108/2015/26. számú határozata kötbér megfizetése (KÉSEDELMI kötbér megfizetése) tárgyában. [1952. évi III. törvény (Pp.) 78. §, 109. §, 1959. évi IV. törvény (Ptk.) 246. §, 298. §, 32/2003. (VIII. 22.) IM rendelet (Ükr.) 3. §] Bíró: Szűcs Károly

Szegedi Törvényszék

ügyszám 3/26.

A bíróság az felperesi jogi képviselő neveügyvéd felperesi jogi képviselő címe.) által képviselt I.rendű felperes neveI.rendű felperes címeszám alatti székhelyű I.r. valamint II.rendű felperes neveII.rendű felperes címeszám alatti székhelyű II.r. felpereseknek - a alperesi jogi képviselő neve ügyvéd (alperesi jogi képviselő címe ) által képviselt alperes nevealperes címe alatti székhelyű alperes elleni késedelmi kötbér megfizetése iránti perében meghozta az alábbi

Í T É L E T E T :

A bíróság a 2015. január 28. napján kihirdetett ügyszám 1 sorszámú ítéletét hatályon kívül helyezi.

A bíróság a keresetet e l u t a s í t j a .

Kötelezi az I.r. felperest, hogy fizessen meg az alperesnek 15 nap alatt 2.600.000,- (Kettőmillió-hatszázezer) Ft perköltséget.

Kötelezi a II.r. felperest, hogy fizessen meg az alperesnek 15 nap alatt 100.000,- (Egyszázezer) Ft perköltséget.

A bíróság kimondja, hogy a le nem rótt 2.241.000,- (Kettőmillió-kettőszáznegyvenegyezer) Ft kerreseti eljárási illeték a felperesek személyes illetékmentessége folytán az állam terhén marad.

Ez ellen az ítélet ellen a kézbesítésétől számított 15 napon belül fellebbezésnek van helye, amelyet 3 példányban ennél a bíróságnál kell előterjeszteni a ...i Ítélőtáblához címezve.

A másodfokú bíróság tárgyaláson kívül bírálja el a fellebbezést, ha ezt a felek kérték, továbbá ha a fellebbezés csak a perköltség viselésére vagy összegére, illetve a meg nem fizetett illeték megfizetésére vonatkozik avagy csupán az ítélet indokolása ellen irányul és a fellebbező fél a fellebbezésében nem kérte tárgyalás tartását, továbbá ha bármely okból a másodfokú bíróság a tárgyaláson kívüli elbírálást tartja indokoltnak.

Ha a fellebbező fél akár a fellebbezésében, akár a másodfokú bíróság felhívására illetőleg a fellebbező fél ellenfele, a másodfokú bíróság felhívására tárgyalás tartását kéri, a fellebbezést tárgyaláson kell elbírálni.

A fellebbezési eljárásban a jogi képviselet kötelező, a jogi képviselet nélkül eljáró fél eljárási cselekménye hatálytalan. Jogi képviseletéről a fellebbező fél köteles gondoskodni.

I N D O K O L Á S :

I.

Az alperes mint vállalkozó és a felperesek mint megrendelők között 2012. november 13. napján vállalkozási szerződés jött létre, melynek I. pontja szerint a megrendelők megrendelik a vállalkozó (mint nyertes ajánlattevő) pedig elvállalja a megrendelő által indított "Kerékpárút építés a 43.sz. főút mentén" című pályázathoz kapcsolódó "Kerékpárút építés a 43.sz. főút mentén - I. ütem" elnevezéssel lefolytatott közbeszerzési eljárásban meghatározott feltételekkel történő építési beruházás kivitelezési és - a ...hídon átmenő kerékpárút szakasz

ügyszám 3/26. - 2 -

vonatkozásában - kiviteli terv készítési munkáit. A szerződés részletesen meghatározza a finanszírozással érintett mű egyes szakaszait azzal, hogy egyebekben a megvalósítandó mű műszaki tartalmát a közbeszerzési dokumentáció műszaki része tartalmazza. A szerződés V. pontja 5.1. alpontja szerint a vállalkozói díj - egy összegű átalánydíjként - nettó, tehát ÁFÁ-t nem tartalmazó 230.475.708,-Ft. A szerződés II.2.2. pontja szerint a teljesítési határidő 2013. május 31. napja. A szerződés VII. pontjának 7.1. alpontja szerint a vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy ha a jelen szerződés 2.2. pontja szerinti teljesítési véghatáridő neki felróható okból késedelmet szenved, megrendelő részére a késedelem idejére a teljes nettó vállalkozói díj 0,5 %-a/ naptári nap késedelmi kötbér megfizetésére köteles.

A felek szerződésüket első ízben 2013. március 22. napjával módosították, mely "vállalkozási szerződés I.sz. módosítása" elnevezésű szerződés 2. pontja szerint a 2012. november 13. napján kelt vállalkozási szerződésben írt 2013. május 31-i teljesítési határidőt 2013. augusztus 30. napjára módosítják. Ezt követően a felek újabb megállapodása szerint a teljesítési határidőt 2013. augusztus 31. napjáról 2013. szeptember 30. napjára hosszabbították meg. Az erről szóló jegyzőkönyvben rögzítették, hogy a megrendelő 2013. szeptember 30-ig kötbér fizetési kötelezettséget nem állapít meg. A mű átadás-átvételi eljárása 2013. október 31. napján kezdődött meg és 2013. november 11. napján zárult. Ehhez képest megállapítható, hogy a kötbér terhes késedelmi napok száma az okiratokat alapul véve 2013. október 1 napjától 2013. november 11. napjáig terjedő időszakra 42 nap.

II.

A II.r. felperes mint megrendelő és az alperes mint vállalkozó között ..., 2013. július 22. napján is létrejött egy vállalkozási szerződés melynek I. pontja 1.1. alpontja szerint a megrendelő megrendeli a vállalkozó (mint nyertes ajánlattevő) pedig elvállalja a megrendelő által indított "Kerékpárút építés a 43.sz. főút mentén" című pályázathoz kapcsolódó "Kerékpárút építése a 43.sz. főút mentén - II. ütem" elnevezéssel lefolytatott közbeszerzési eljárásban meghatározott feltételekkel történő építési beruházás kivitelezési munkáit. A szerződés 1.2. pontja rögzíti, hogy az előző pontban meghatározott munkák terjedelmét, műszaki követelményeit a közbeszerzési dokumentáció műszaki része tartalmazza. A felek a szerződés 2.2. pontjában a teljesítési határidőt 2013. augusztus 31. napjában határozták meg. A szerződés 5.1. pontja szerint a vállalkozói díj egy összegű átalánydíjként nettó 27.618.438,-Ft. A szerződés 7.1. pontja szerint a vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy ha a jelen szerződés 2.2. pontja szerinti teljesítési véghatáridő neki felróható okból késedelmet szenved, a megrendelő részére a késedelem idejére a teljes nettó vállalkozói díj 0,5 % / naptári nap késedelmi kötbér megfizetésére köteles azzal, hogy a késedelmi kötbér maximuma a nettó vállalkozói díj 10 %-a.

A felek szerződésüket a teljesítési határidő tekintetében 2013. augusztus 31. napján akként módosították, hogy az új teljesítési határidő 2013. szeptember 30. napja.

A műszaki átadás-átvételi eljárás 2013. november 8. napján kezdődött meg és 2013. november 11. napján fejeződött be. Ebből következően a kötbérterhes késedelmi napok száma 2013. október 1. napjától 2013. november 11. napjáig terjedő időre 42 naptári nap.

III.

A I. és II. alatt részletezett vállalkozási szerződésekhez kapcsolódóan az új Széchenyi terv keretén belül támogatási szerződés került megkötésre a perben nem álló cég neve 1 Zrt. mint közreműködő szervező és a felperesek között. A támogató

ügyszám 3/26. - 3 -

felhívást tett közzé, melyre a kedvezményezett pályázatot nyújtott be. 2012. november 9-én keletkezett a támogatási szerződés I. sz. módosítása, melynek okaként azt jelölték meg, hogy a projekt kiviteli tervei 2012. május 25-én kerültek teljesítésre, ezért a közbeszerzési eljárás megkezdése 2012. június 27. napja; az időjárás befolyásolja a projektet; a szennyvíz csatornázás projekt érintőlegesen találkozik a kerékpárúttal, ezért a projekt megvalósításának időpontja 2012. december 30. napja helyett 2013. május 31. napja a I. módosítás szerint.